Договор на демонтажные работы

Описание страницы: договор на демонтажные работы - 2020 ujl от профессионалов для людей.

7. ФОРС-МАЖОР

7.1. При наступлении обстоятельств невозможности полного или частичного исполнения одной из Сторон обязательств по настоящему Договору, а именно: пожара, стихийных бедствий, войны, военных операций любого характера, блокады, особых погодных условий (снежные заносы, обледенение, сильные ветер и (или) дождь) и других, не зависящих от Сторон обстоятельств, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств по причине обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно, однако не позднее 5 дней с момента наступления подобных обстоятельств, в письменной форме уведомить другую Сторону о наступлении, предполагаемой продолжительности и прекращении вышеуказанных обстоятельств.

7.3. Если форс-мажор длится более 6 месяцев, то любая из Сторон может досрочно расторгнуть настоящий Договор, при этом Заказчик обязан произвести расчет с Подрядчиком за фактически выполненный объем работ.

7.4. Надлежащим подтверждением форс-мажорных обстоятельств является справка, выданная Торгово-промышленной палатой Украины.

8. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ

8.1. Споры и разногласия, возникающие по настоящему Договору, разрешаются Сторонами путем переговоров.

8.2. В случае не достижения Сторонами согласия по возникающим спорам и разногласиям, материалы по ним передаются на рассмотрение хозяйственного суда согласно Хозяйственному процессуальному кодексу Украины.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного выполнения обязательств Сторонами по настоящему Договору.

9.2. После вступления в силу настоящего Договора, вся предыдущая переписка и переговоры теряют юридическую силу

9.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору будут действительны только в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны полномочными представителями Сторон.

Все дополнительные соглашения, а также приложения к Договору являются его неотъемлемыми частями.

9.4. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по обоюдному согласию Сторон, при этом на дату расторжения настоящего Договора Сторонами должны быть произведены взаиморасчеты.

9.5. Ни одна из Сторон не имеет права передать полностью или частично свои права и/или обязанности по настоящему Договору третьему лицу без получения письменного предварительного согласия другой Стороны настоящего Договора

9.6. В случае изменения банковских, юридических и налоговых реквизитов, а также статуса налогоплательщика, Стороны обязуются уведомить об этом друг друга в письменном виде в трехдневный срок.

9.7. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

Договор подряда на выполнение ремонтных работ

«15 » апреля 2012г.

ООО «Организация №1», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Иванова Ивана Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «Организация №2», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Петрова Петра Петровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые при совместном упоминании «стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.1. Подрядчик обязуется собственными силами (без привлечения субподрядных организаций) с использованием собственного / арендованного оборудования, техники и персонала, выполнить ремонтные работы в помещении ООО «Организация №1» (далее — работы), расположенного в г. Барнауле, ул. Пирогова, 35 (далее — объект) и сдать объект, готовый к эксплуатации Заказчику в установленные настоящим договором сроки.

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в размере и в порядке, установленном п.7 настоящего договора.

1.3. Виды и объем работ указаны в локальном сметном расчете, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение № 1).

2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
2.1. Календарные сроки выполнения работ с 20 апреля 2012г. по 20 июля 2012г.

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ

3.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить выполнение работ вышеупомянутого объекта необходимыми материалами и оборудованием.

3.2. Подрядчик обязуется обеспечить приемку, разгрузку и складирование прибывающих на объект материалов и оборудования.

3.3. Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставляемых для выполнения договора материалов, оборудования до подписания акта выполненных работ и передачи соответствующих документов.

[3]

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Подрядчик обязан:

4.1.1.Выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором и сдать объект Заказчику в состоянии, обеспечивающем его нормальную эксплуатацию.

4.1.2.Обеспечить:
— данный объект необходимыми материалами и оборудованием;
— производство работ в полном соответствии со сметой, установленными нормами и правилами;
— своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта.

4.1.3. Обеспечить в ходе работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности.

4.1.4. Немедленно известить Заказчика о завершении работ по объекту.

4.1.5. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
— непригодности или недоброкачественности материалов, оборудования.
— возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
— иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

4.1.6. Обеспечить надлежащую охрану материалов, оборудования и другого имущества на площадке, где Подрядчиком производятся работы (далее — рабочая площадка) до приемки Заказчиком объекта.

4.1.7. Обеспечить содержание и уборку рабочей площадки. Произвести уборку мусора в течение 12 часов после окончания работ.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Гарантировать оплату выполненных Подрядчиком работ;

4.2.2. Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные
настоящим договором.

4.2.3. Передать Подрядчику для производства работ объект в течение суток со дня подписания настоящего договора по акту на период выполнения работ и до их завершения.

4.2.4. При завершении работ принять выполненные Подрядчиком работы.

4.2.5. Оплатить выполненные Подрядчиком работы в размерах и в сроки, установленные п.7 настоящего договора.

4.2.6. Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим договором.

5. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

5.1. Работы должны выполняться по адресу: г. Барнаул, ул. Пирогова, 35.

5.2. Заказчик назначает своего представителя Васильева Василия Васильевича, который от имени Заказчика совместно с Подрядчиком оформляет акты на выполненные работы, осуществляет контроль за выполнением работ, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям договора.
Уполномоченный Заказчиком представитель имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время производства.

5.3. По согласованию сторон на рабочей площадке при необходимости будут производиться совещания по решению возникающих в ходе работ вопросов.

5.4. Обеспечение общего порядка на рабочей площадке является обязанностью Подрядчика.

5.5. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости работ обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

6. ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

6.1. Приемка завершенных работ осуществляется на основании актов сдачи-приемки выполненных работ формы КС-2 (справки КС-3).

6.2. Подрядчик после оформления приемки выполненных работ Заказчиком не освобождается от выполнения любого из обязательств, предусмотренных договором подряда, которые остались невыполненными или выполнены ненадлежащим качеством перед подписанием акта о его приемке. В этом случае к акту прилагается перечень недоделок с указанием сроков их устранения.

Читайте так же:  Кража паспорта, что делать

7.1. Цена настоящего договора составляет 75 000,00 (Семьдесят пять тысяч) рублей согласно локальному сметному расчету (приложение № 1).

7.2. Заказчик оплачивает выполненные работы следующим способом:

  • сумма 10% выплачивается в срок до 30 апреля 2012 года;
  • сумма 90 % выплачивается в срок до 20 июля 2012 года при наличии подписанных сторонами акта выполненных работ (форма КС-2), справки стоимости работ (форма КС-3).

7.3. Оплата за выполненные работы производится Заказчиком безналичным расчетом путем перечисления денежных средств на счет Подрядчика.

7.4. Индексация оплаты работ на период действия настоящего договора не предусматривается и не производится.

8. КАЧЕСТВО МАТЕРИАЛОВ, ОБОРУДОВАНИЯ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ
РАБОТ. ГАРАНТИЯ

8.1. Все материалы, оборудование и работы должны:
— быть соответствующих видов, описанных в локальном сметном расчете и соответствовать указаниям Заказчика;
— поставляемые для выполнения работ материалы и оборудование должны соответствовать требованиям ГОСТов, ТУ и подтверждаться соответствующими сертификатами, должны иметь технические паспорта, руководства по эксплуатации и техническому обслуживанию оборудования.

8.2. Заказчик имеет право осматривать материалы и оборудование, применяемые Подрядчиком для производства работ. Подрядчик обязан предоставить образцы строительных материалов в соответствии с выбором и требованиями Заказчика. Все образцы строительных материалов должны быть предоставлены Подрядчиком за его счет.

8.3. Подрядчик гарантирует:

  • Выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего договора в соответствии с локальным сметным расчетом, действующим законодательством РФ, в том числе Градостроительным кодексом РФ, в соответствии со СПиПами (ст.754 ГК).
  • Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

8.4. Гарантийный срок эксплуатации объекта — 12 месяцев со дня подписания Заказчиком акта приемки в эксплуатацию законченного объекта. Результат работы должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям договора о качестве. Гарантия качества результата работы распространяется на все, составляющее результат работы.

8.5. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов. Устранение дефектов осуществляются Подрядчиком за свой счет. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом Подрядчика и Заказчика.

8.6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок, для их подтверждения Заказчик назначает квалификационную комиссию, которая составляет соответствующий акт фиксирования дефектов и недоделок и их характера, что не исключает права сторон обратиться в Арбитражный суд Алтайского края.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее
исполнение обязанностей в соответствии с действующим законодательством РФ.

9.2. Ошибки, допущенные Подрядчиком при выполнении работ, исправляются им за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки.

9.3. Превышение Подрядчиком стоимости работ, не подтвержденные соответствующими дополнительными соглашениями сторон, происшедшие по вине Подрядчика, оплачиваются последним за свой счет, при условии, что они не вызваны невыполнением Заказчиком своих обязательств.

9.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного договором, Заказчик вправе потребован, уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

10.1. При невыполнении или частичном невыполнении любой из сторон
обязательств но данному договору вследствие наступления обстоятельств
непреодолимой силы, если они непосредственно повлияли на сроки исполнения
сторонами своих обязательств, срок исполнения обязательств отодвигается
соразмерно времени, в течение которого будут действовать эти обстоятельства.

10.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств в силу вышеуказанных причин, должна без промедления письменно известить об этом другую сторону в течение 2 дней с момента наступления таких обстоятельств. Доказательством указанных в извещении фактов должны служить документы, выдаваемые компетентными государственными органами.

10.3. Не извещение либо несвоевременное извещение другой стороны согласно п. 10.2. влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

11. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

11.1. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. Все изменения, дополнения и приложения к договору должны быть совершены в письменной форме, подписаны надлежащим образом уполномоченными представителями сторон. Все изменения, приложения и дополнения, составленные в надлежащей форме и в соответствии с условиями настоящего договора, являются его неотъемлемой частью.

12.2. Все споры по настоящему договору решаются путем переговоров, при не достижении согласия споры решаются в Арбитражном Суде Алтайского края.

12.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

12.4. Срок действия договора устанавливается с момента подписания его
сторонами и действует до полного исполнения сторонами обязательств по
настоящему договору.

12.5. К договору прилагается свидетельство СРО Подрядчика на соответствующий вид деятельности и является неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение № 2).

13. ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ

13.1. Приложениями к настоящему договору являются следующие документы: Приложение № 1 Локальный сметный расчет; Приложение № 2 — Свидетельство СРО Подрядчика.

14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И
ПОДПИСИ СТОРОН:

Заказчик:
ООО «Организация №1»

Договор на выполнение демонтажа оборудования

на выполнение демонтажа оборудования

«______» ___________ 2013 г.

завод – Судостроение», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _______________________________, действующего на основании _______________, с одной стороны, и _______________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________________________, действующего на основании _________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1 Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работы по демонтажу электрического мостового крана г/п 5 т, инв. № , рег. № 000, технологический № 1.5, установленного в первом пролёте (низкая часть) цеха № 12.

1.2 Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его согласно условиям настоящего Договора.

1.3 Объем и содержание работ, выполняемых в соответствии с настоящим Договором, указываются в Техническом задании (Приложение ), являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1 Стоимость выполняемых Подрядчиком по настоящему Договору работ является твердой (фиксированной), и в соответствии со сметой (Приложение к настоящему Договору) составляет: _________________ рублей, НДС 18% в сумме ____________рублей. Всего с НДС __________ (_____________________) рублей _______ коп.

2.2 Оплата стоимости работ по договору (п.2.1) производится Заказчиком поэтапно:

2.2.1 Первый этап – авансовый платёж на подготовку производства в сумме ____________ рублей, НДС 18% в сумме _____________ рублей. Всего с НДС __________ (_______________) рублей ______ коп. производится Заказчиком в течение десяти дней с момента подписания Договора, по счету Подрядчика. Оплатой авансового платежа считается день поступления денежных средств на счёт Подрядчика в полном объёме.

2.2.2 Второй этап – окончательный расчет в сумме ____________ рублей, НДС 18% в сумме _______________ рублей. Всего с НДС _________ (__________________) рублей ______ коп. производится Заказчиком после выполнения Подрядчиком 100% работ в объеме Технического задания на основании подписанного обеими Сторонами двухстороннего Акта сдачи-приемки выполненных работ в течение пятнадцати банковских дней с момента получения счета от Подрядчика.

Читайте так же:  Представитель трудового коллектива

2.3 Датой перечисления денежных средств считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

3 СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1 Начало работ по Договору __________ 2013 года.

Вывод электрического мостового крана г/п 5 т, инв. № , рег. № 000, технологический
№ 1.5, установленного в первом пролёте (низкая часть) цеха № 12, для демонтажа осуществляется с составлением акта.

3.2 Срок выполнения работ по договору 8 (восемь) дней от начала работ, согласно п.3.1 настоящего Договора.

3.3 В случае неисполнения Заказчиком п. 2.2.1 Договора срок начала и окончания работ переносится на количество дней, равное количеству дней нарушения оплаты авансового платежа.

4. ЗАКАЗЧИК ОБЯЗАН

4.1 Передать Подрядчику по акту электрический мостовой кран г/п 5 т, инв. № , рег. № 000, технологический № 1.5, установленный в первом пролёте (низкая часть) цеха № 12, до начала производства работ.

4.2 Предоставить Подрядчику фронт работ с обеспечением последнего точками подключения к требуемым для производства работ энергоносителям.

4.3 Осуществить допуск персонала Подрядчика на территорию выполнения работ в соответствии с требованиями внутриобъектового режима, действующими нормами и правилами.

4.4 Обеспечить оформление пропусков и разрешений для въезда персонала, техники и автотранспорта Подрядчика на территорию выполнения работ.

4.5 Принять и оплатить выполненные работы в соответствии с условиями настоящего договора.

4.6 Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других условиях настоящего Договора.

5. ПОДРЯДЧИК ОБЯЗАН

5.1. Принять от Заказчика по акту электрический мостовой кран г/п 5 т, инв. № , рег.
№ 000, технологический № 1.5, установленный в первом пролёте (низкая часть) цеха № 12, до начала производства работ.

5.2 Соблюдать, при осуществлении демонтажа и связанных с ним работ, требования законов и иных правовых актов об охране окружающей среды и безопасности работ.

5.3 Нести полную ответственность за сохранность оборудования, изделий, конструкций и материалов до подписания Акта рабочей комиссией, в случае их предоставления Заказчиком.

5.4 Выполнять требования Правил пожарной безопасности ППБ-1-03, дорожного движения, охраны труда, внутреннего распорядка, пропускного и внутри объектового режима на территории Заказчика и нести ответственность за их выполнение и за несчастные случаи, произошедшие с его персоналом.

5.5 Разработать проект производства работ, оформить акт-допуск, наряд-допуск, разрешение на выполнение огнеопасных работ.

5.6 В ыполнить работы по п. 1.1 настоящего Договора в полном объеме согласно Техническому заданию (приложение № 1 к настоящему Договору) .

Отчетная документация на выполненные Подрядчиком работы должна соответствовать проекту на демонтаж, технологическим указаниям и действующей нормативно-технической документации.

5.8 Передать отчетную документацию Заказчику не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до подписания двухстороннего акта сдачи-приемки выполненных работ по настоящему Договору.

5.9 Сдать Заказчику выполненные работы.

5.10 В течение срока выполнения работ систематически убирать и вывозить за свой счет с территории Заказчика мусор, возникающий в процессе выполнения работ.

5.11 Выполнить в полном объеме все обязательства, предусмотренные в других условиях настоящего Договора.

6. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

6.1 Ответственным со стороны Заказчика за решение организационно-технических вопросов, приемку выполненных работ является _______________________________.

6.2 Ответственным со стороны Подрядчика за решение организационно-технических вопросов, сдачу выполненных работ является ___________________________ или лицо им назначенное.

6.3 Сдача-приемка работ по настоящему Договору производится на основании двустороннего акта сдачи-приемки выполненных Подрядчиком работ.

6.4 Заказчик в течение пяти дней со дня получения акта сдачи–приемки выполненных работ обязан направить Подрядчику подписанный акт сдачи–приемки или мотивированный отказ от приемки работ.

6.5 Заказчик вправе отказаться от подписания акта сдачи-приемки работ в случае выявления несоответствия результатов выполненных работ условиям настоящего Договора. Заказчик незамедлительно уведомляет об этом Подрядчика. Стороны составляют двусторонний акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения. Подрядчик обязан в течение _________ дней со дня подписания указанного акта приступить к устранению выявленных недостатков за свой счет и устранить их в течение __________ рабочих дней.

6.6 Датой выполнения работ считается дата подписания Сторонами акта сдачи-приемки.

6.7 Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных Работ до его приемки Заказчиком несет Подрядчик.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1 Подрядчик несет полную ответственность за безопасность производства работ и соблюдение персоналом Подрядчика Правил техники безопасности и пожарной безопасности.

7.2 За нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ, установленных настоящим Договором, Заказчик имеет право начислить подрядчику пени в размере 0.05 % от стоимости невыполненных или несвоевременно выполненных работ за каждый день просрочки, но не более 10 % стоимости работ.

7.3 Подрядчик обязан за свой счет устранить все дефекты, возникшие по его вине в процессе выполнения работ в течение 10 (десяти) календарных дней.

В том случае если, Подрядчик, в согласованные Сторонами сроки, не устранил допущенные по его вине дефекты, Заказчик вправе устранить их своими силами (привлеченными силами) за счет Подрядчика либо за свой счет с отнесением на Подрядчика возникших расходов, и, кроме того, взыскать с последнего неустойку в размере 20 % стоимости работ по устранению дефектов.

7.4 За нарушение Заказчиком срока исполнения обстоятельства по оплате по настоящему Договору Подрядчик имеет право начислить Заказчику проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ (ст. 395 ГК РФ), общий срок начисления которых не может превышать 10 % от суммы неоплаты.

7.5 Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения настоящего Договора.

7.6 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно является следствием природных явлений, военных действий, вступления в силу законодательных и нормативных актов ограниченного характера, а также прочих обстоятельств непреодолимой силы, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами настоящего Договора.

В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

7.7 Сторона, которая не может выполнить своих обязательств в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой сил, уведомляет об этом другую Сторону в течение 2 (двух) дней с момента наступления вышеуказанных обстоятельств.

7.8 Наступление обстоятельств непреодолимой силы подтверждается справкой соответствующих органов государственной власти и управления.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1 Все споры между Сторонами, по которым не было достигнуто соглашение, разрешаются в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

8.2 Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему Договору должны быть рассмотрены Сторонами в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения претензии.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами взятых на себя обязательств или расторжения Договора.

Видео (кликните для воспроизведения).

9.2 После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между Сторонами, относящиеся к настоящему Договору, теряют силу.

Читайте так же:  Как получить германское гражданство

9.3 При оформлении документов по настоящему Договору допускается использование средств факсимильной и электронной связи с последующим предоставлением подлинников документов.

Стороны обязаны направлять друг другу подлинники документов в течение 5 (пяти) календарных дней с момента подписания.

9.4 Ни одна сторона не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия другой стороны.

9.5 Обо всех изменениях адресов и реквизитов Стороны обязаны информировать друг друга письменно в течение десяти календарных дней с момента таких изменений.

9.6 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

9.7 Изменения и дополнения к настоящему Договору могут быть внесены только путем подписания Заказчиком и Подрядчиком соответствующих дополнительных соглашений, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.

9.8 Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством РФ.

10.1 Неотъемлемой частью договора являются следующие приложения:

Приложение . Техническое задание на демонтаж электрического мостового крана г/п 5 т, инв. № , рег. № 000, технологический № 1.5, установленного в первом пролёте (низкая часть) цеха № 12.

Приложение . Смета на демонтаж электрического мостового крана г/п 5 т, инв. № , рег. № 000, технологический № 1.5, установленного в первом пролёте (низкая часть) цеха № 12

Договор на выполнение работ по демонтажу линий связи г. Москва

на выполнение работ по демонтажу линий связи

«___» _______ 20___ г.

Общество с ограниченной ответственностью связь», именуемое в дальнейшем «Заказчик», , действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________________________________ , победитель открытого запроса предложений (протокол № _____________ от _______________2014 года), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ________________________________, действующего на основании ______________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а каждая по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор (далее — Договор) о нижеследующем:

Исполнитель обязуется выполнить работы по демонтажу линий связи ______(наименование) ___(инв. №__), проложенных в телефонной канализации, находящейся по адресу: __________ (далее — работы), а Заказчик обязуется принять их и оплатить.

Полученный в ходе демонтажа лом черных и цветных металлов Исполнитель обязуется сдать в специализированную организацию на утилизацию или переработку.

Наименование линий связи, объемы и стоимость работ по настоящему Договору указаны в смете, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение ).

Работы по настоящему Договору выполняются в соответствии с действующими СНиП и ГОСТ.

1.2 Исполнитель обязуется выполнить все работы, указанные в п. 1.1 настоящего Договора, собственными силами или силами привлеченных субподрядных организаций в соответствии с положениями настоящего Договора с предоставлением акта демонтажа, подписанного с представителями собственника линейно-кабельных сооружений (ЛКС).

2. Стоимость и порядок расчетов по Договору

2.1. Стоимость работ по настоящему Договору, определяется в соответствии со сметой (Приложение ) и составляет _______(_______) руб. ___ коп., в том числе НДС (18%) в размере: _______(_______) руб.___коп.

2.2. В стоимость настоящего Договора включены все расходы Исполнителя, связанные с исполнением обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

2.3. Оплата выполненных Исполнителем работ производится в безналичной форме на основании подписанного Сторонами Акта сдачи – приемки выполненных работ по форме, утвержденной Исполнителем и соответствующей требованиям законодательства РФ, предъявляемым к первичным учетным документам, и счета с предоставлением счета — фактуры, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента выставления счета.

3. Сдача и приемка выполненных работ

3.1. Исполнитель организует и осуществляет приемку результатов работ с участием Заказчика. Сдача-приемка выполненных работ осуществляется путем подписания Сторонами Акта сдачи – приемки выполненных работ.

3.2. В случае если Заказчик отказывается от подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ, то он обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения указанного документа направить Исполнителю мотивированный отказ. Исполнитель после устранения выявленных замечаний составляет новый Акт сдачи-приемки выполненных работ и направляет его Заказчику.

4. Обязательства Сторон

4.1. Исполнитель обязан:

4.1.1. Выполнить все работы, указанные в п.1.1 настоящего Договора, собственными силами или с привлечением третьих лиц (после согласования с Заказчиком) в соответствии с положениями настоящего Договора, с предоставлением акта демонтажа, подписанного представителями собственника ЛКС.

— производство работ в полном соответствии с документацией, сроками производства работ, установленными настоящим Договором и строительными нормами и правилами;

— качество выполнения всех работ в соответствии с технической документацией и действующими нормами и техническими условиями;

— своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.

4.1.3. Обеспечить в ходе работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, недопущение причинения вреда третьим лицам.

4.1.4. Исполнитель не вправе выполнять указания Заказчика, если это может привести к нарушению требований, обязательных для Сторон, по охране окружающей среды и безопасности работ.

4.1.5. В случае привлечения к выполнению работ по настоящему договору третьих лиц, нести ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение ими обязательств по Договору.

4.1.6. Самостоятельно осуществлять допуск в ЛКС своих представителей, а также представителей собственников ЛКС при условии уведомления Заказчика.

4.1.7. Принять по весу и сорту лом черных и цветных металлов (далее – лом) на ответственное хранение, при этом подписать с Заказчиком акт приема-передачи материалов после демонтажа и разборки объектов основных средств по форме принятой Сторонами в Приложении № 2 к настоящему Договору.

4.1.8. Осуществить вывоз лома для сдачи в специализированную организацию на утилизацию или переработку от имени собственника лома (Заказчика).

4.1.9. Перечислить денежные средства, полученные от специализированной организации за сданный лом, на расчетный счет Заказчика.

4.1.10.Самостоятельно получать разрешение у собственников ЛКС на производство работ по демонтажу кабельных линий связи Заказчика, оформлять ордера на производство работ, наряда-допуска.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Передать Исполнителю исполнительную документацию на демонтируемую линию связи.

4.2.2. Произвести приемку и оплату работ, выполненных Исполнителем в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

4.2.3. Поручить Исполнителю сдачу лома, выявленного в ходе демонтажа.

4.2.4. Подписать акт приема-передачи материалов после демонтажа и разборки объектов основных средств.

4.2.5. Оформить доверенность на сдачу лома, выявленного в ходе демонтажа, на представителя исполнителя.

4.2.6. Визировать товарно-транспортные накладные и иные документы, необходимые для транспортировки лома к месту сдачи, оказывать содействие в прохождении разрешительных процедур службы контроля для выпуска лома с объектов Заказчика.

4.2.7. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора.

Передача и использование Сторонами по настоящему Договору информации, составляющей коммерческую тайну, и иных сведений конфиденциального характера осуществляется в соответствии с заключенным между Сторонами Соглашением о конфиденциальности.

6. Обстоятельства непреодолимой силы

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно вызвано обстоятельствами непреодолимой силы: пожар, наводнение, землетрясение и пр.

6.2. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности будут являться документы, выданные компетентными органами в установленном порядке.

6.3. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по Договору, должна в течение 15 (пятнадцати) дней известить другую Сторону о наступлении и (или) прекращении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств.

Читайте так же:  Белоруссия нужен ли загранпаспорт

6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы будут длиться более 6 (шести) месяцев, Стороны обязаны решить судьбу настоящего Договора.

7. Срок действия Договора

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания и действует до полного его исполнения Сторонами.

7.2. Срок выполнения работ составляет ____ (_______________) календарных дней с даты подписания Договора.

8. Расторжение Договора

8.1. Исполнитель вправе потребовать расторжение Договора в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

8.2. Любая из Сторон имеет право расторгнуть Договор в любое время, направив письменное уведомление другой Стороне не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения.

9. Разрешение споров

Все споры и разногласия между двумя Сторонами настоящего Договора, которые могут возникнуть по настоящему Договору, если они не будут устранены путем переговоров, подлежат рассмотрению в соответствии с действующим законодательством РФ в Арбитражном суде г. Москвы.

10. Особые условия

10.1. Исполнитель не имеет права продать или передать исполнительную документацию на кабельную линию связи (КЛС), находящуюся у Исполнителя, или отдельную ее часть третьей стороне без письменного разрешения Заказчика.

10.2. Настоящий Договор составлен и подписан в 2 (двух) экземплярах: один экземпляр Заказчику и один экземпляр Исполнителю, причем все экземпляры имеют одинаковую силу.

10.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны в установленном порядке уполномоченными представителями Сторон.

10.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

10.5. Все уведомления и сообщения, направляемые в соответствии с настоящим Договором или в связи с ним, должны быть в письменной форме на русском языке и посланы заказным письмом или по техническим средствам документальной связи (телеграф, факс и пр.) с последующей передачей оригинала уведомления или сообщения.

10.6. Об изменении местонахождения и реквизитов Стороны обязаны немедленно уведомлять друг друга. До поступления уведомления об изменении адресов и реквизитов все действия, совершенные Стороной по старым реквизитам считаются совершенные надлежащим образом и засчитываются в выполнение ею своих обязательств.

10.7. В случае изменений в цепочке собственников Исполнителя, включая бенефициаров (в том числе конечных), и (или) в исполнительных органах, исполнитель предоставляет данную информацию по адресу электронной почты. Информация предоставляется в течение 3 (трех) календарных дней после таких изменений с подтверждением соответствующими документами.

10.8. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случае неисполнения Исполнителем обязанности, предусмотренной пунктом 10.7. настоящего Договора.

В этом случае настоящий Договор считается расторгнутым с даты получения Исполнителем письменного уведомления Заказчика об отказе от исполнения Договора или иной даты, указанной в таком уведомлении.

10.9. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются следующие приложения:

— Приложение – Акт приема-передачи материалов после демонтажа и разборки объектов основных средств (Форма).

11. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

ООО «Газпром связь»

Адрес: Российская Федерация, 117997, ГСП-7,

Образец Договора подряда на выполнение ремонтно-отделочных работ

Скачать образец Договора подряда на выполнение ремонтно-отделочных работ в фомате Ворд:

ДОГОВОР ПОДРЯДА на выполнение ремонтно-отделочных работ

на выполнение ремонтно-отделочных работ

г. ___________ «___» ______ 201_ г.

_______________________________________________, паспорт серия __________ № ___________, выдан _____________________________ «___»_________, зарегистрированный (ая) по адресу: ________________________________, именуемый (ая) в дальнейшем “Заказчик”, с одной стороны, и _______________________________________________, паспорт серия __________ № ___________, выдан _____________________________ «___»_________, зарегистрированный (ая) по адресу: ________________________________________, именуемый в дальнейшем “Подрядчик”, с другой стороны, вместе именуемые “стороны”, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1.1. Подрядчик обязуется выполнить ремонтно-отделочные работы жилого помещения (квартиры), расположенного по адресу: __________________________________________, в соответствии с условиями настоящего договора, сметой на выполнение ремонтно-отделочных работ, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим договором цену.

1.2. Виды ремонтно-отделочных работ, выполняемых Подрядчиком, определены в смете от «____»___________, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение № 1).

1.3. Смета составляется и согласовывается сторонами совместно до подписания настоящего Договора. Смета приобретает юридическую силу с момента ее подписания обеими сторонами. Смета по настоящему договору является приблизительной.

  1. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Обязанности Подрядчика:

2.1.1. Подрядчик обязуется выполнить все работы по ремонту и отделке помещения надлежащего качества в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором и сметой, указанной в п. 1.2 настоящего договора, и сдать результат работ Заказчику в установленный срок.

2.1.2. Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ из своих материалов, своими силами и средствами. Для исполнения обязательств по настоящему договору Подрядчик приобретает у официальных поставщиков необходимые материалы, оплата которых производится Заказчиком в следующем порядке:

– в момент заключения настоящего договора Заказчик выплачивает Подрядчику аванс на приобретение необходимых материалов в размере __________________________________________(__________________________) рублей;

– приобретение Подрядчиком оставшейся части материалов оплачивается Заказчиком в форме предоплаты, по мере необходимости приобретения определенных материалов, на основании заявок Подрядчика (в устной либо в письменной форме), в течение двух календарных дней с момента получения Заказчиком соответствующей заявки.

По требованию Заказчика Подрядчик обязуется предоставить оригиналы товарных, кассовых чеков, накладных, квитанций и т.п., подтверждающих целевое расходование средств на приобретение материалов.

2.1.3. Подрядчик обязан обеспечить производство и качество всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями, иными обязательными требованиями законодательства РФ.

2.1.4. Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

– непригодности или недоброкачественности, предоставленных Заказчиком материала, оборудования, технической документации;

– возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

– иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

2.1.5. Подрядчик не вправе использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, предоставленные Заказчиком, или выполнять указания последнего, если это может привести к нарушению действующих норм законодательства РФ.

2.2. Обязанности Заказчика:

2.2.1. Обеспечить доступ Подрядчика в помещение, указанное в п. 1.1 настоящего договора, в том числе обеспечить своевременное освобождение помещения от личных вещей, мебели, иного имущества, препятствующего выполнению работ Подрядчиком.

2.2.2. Обеспечить своевременную оплату Подрядчику приобретения необходимых для выполнения работ материалов, на основании соответствующих заявок Подрядчика.

2.2.3. Принять выполненные работы в сроки и в порядке, предусмотренным настоящим договором.

2.2.4. Оплатить выполненные работы в размере, в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим договором.

2.2.5. Не привлекать для выполнения работ, предусмотренных настоящим договором, иных лиц.

2.2.6. В случае получения от Подрядчика извещений о событиях, указанных в 2.1.5. настоящего договора, Заказчик обязан дать Подрядчику указания, касающиеся выполнения работ, не позднее пяти дней с момента получения извещений Подрядчика.

2.3. Права Заказчика:

2.3.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

2.3.3. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего договора, или устранить недостатки своими силами, а также потребовать возмещения убытков.

Читайте так же:  Возмещение расходов конкурсному управляющему

2.3.4. В любое время до сдачи ему результата работы Заказчик вправе отказаться от договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.

3.1. Работы, предусмотренные настоящим договором, осуществляются Подрядчиком в течение ____ рабочих дней с момента подписания настоящего Договора:

– начало работ: ______________ 201_г.;

– окончание работ: ____________ 201_ г.

3.2. Длительность рабочего дня не ограничивается.

4.1. Общая стоимость работ по настоящему договору устанавливается в смете, указанной в п. 1.2 настоящего договора.

4.2. Оплата работ осуществляется в следующем порядке:

В трехдневный срок с момента подписания настоящего Договора Заказчик выплачивает Подрядчику аванс в размере _____% от общей стоимости работ.

Оставшаяся часть суммы, подлежащей оплате по настоящему Договору, выплачивается Заказчиком поэтапно – по мере выполнения отдельных работ (этапов работ) на основании подписанных сторонами промежуточных актов приемки выполненных работ. Оплата выполненных работ производится Заказчиком в день подписания акта приемки выполненных работ.

4.3. Стоимость работ на момент заключения Договора является фиксированной и не подлежит изменению.

5.1. Заказчик, в трехдневный срок с момента получения от Подрядчика уведомления о готовности результата работ к сдаче, обязан принять выполненные работы, за исключением случаев, когда он в соответствии с требованиями, установленными в законе, вправе потребовать безвозмездного устранения недостатков в разумный срок или отказаться от исполнения договора.

Работы считаются принятыми с момента подписания сторонами акта приемки выполненных работ (Приложение № 2).

5.2. Акт приемки подписывается сторонами. При отказе от подписания акта кем-либо из сторон об этом делается отметка в акте. Основания для отказа излагаются отказавшимся лицом в акте либо для этого составляется отдельный документ.

  1. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТЫ

6.1. Гарантии качества распространяются на работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Договору.

6.2. На все выполненные Подрядчиком работы устанавливается гарантийный срок _______ с даты подписания сторонами Акта приемки выполненных работ.

Заказчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками (и/или дефектами) результата работ, выполненных Подрядчиком в течение установленного договором гарантийного срока. В случае обнаружения Заказчиком указанных недостатков (и/или дефектов) Подрядчик (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения.

7.1. Сторона, нарушившая договор, обязана возместить другой стороне причиненные таким нарушением убытки.

7.2. Сторона, предоставившая материалы и оборудование, отвечает за их соответствие государственным стандартам и техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством.

7.3. Подрядчик несет ответственность за произошедшую по его вине несохранность материалов или оборудования, а также иного имущества Заказчика, находящегося в помещении, указанном в п. 1.1 настоящего договора. В этом случае Подрядчик обязан за свой счет заменить указанное имущество, а при невозможности этого возместить Заказчику убытки.

7.4. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, препятствующими использованию помещения по назначению, Заказчик вправе по своему выбору:

[1]

7.4.1. Потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.

7.4.2. Потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за работу цены.

7.5. За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения работ, отвечает Подрядчик, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает Заказчик.

7.6. Возмещение убытков не освобождают сторону, нарушившую договор, от исполнения своих обязательств в натуре.

[2]

7.7. В случае просрочки исполнения обязательств Подрядчика по выполнению работ, допущенной по его вине, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки в размере и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

7.8. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты работы и/или материалов, предоставленных Подрядчиком, Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

7.9. Подрядчик не несет ответственности за невыполнение обязательств по договору, если оно вызвано действием или бездействием Заказчика, повлекшим невыполнение им собственных обязательств по договору перед Подрядчиком.

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору.

9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, будут разрешаться путем переговоров.

9.2. При неурегулировании спорных вопросов в процессе переговоров, споры разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

  1. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

10.1. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, а также в одностороннем порядке по письменному требованию одной из сторон по основаниям, предусмотренным Договором и законодательством.

10.2. Заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке в случаях:

10.2.1. предусмотренных п.п. 2.3.3., 2.3.4. настоящего Договора.

10.3. Подрядчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке в случаях:

10.3.1. Существенного увеличения стоимости работ или необходимости выполнения дополнительных работ и отказа Заказчика от подписания дополнительного соглашения об увеличении стоимости и объемов работ.

10.3.2. Задержки Заказчиком оплаты выполненных работ более чем на 10 рабочих дней.

10.3.3. Если Заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное информирование Подрядчиком, в разумный срок не заменит непригодный или недоброкачественный материал, не изменит указаний о способе выполнения работы либо не устранит иных обстоятельств, которые могут снизить качество выполняемой работы, Подрядчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать полного возмещения убытков.

11.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.

11.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

Видео (кликните для воспроизведения).

11.4. К настоящему договору прилагается смета на производство ремонтно-строительных работ (Приложение № 1), форма Акта приемки выполненных работ (Приложение № 2)

  1. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

Источники


  1. Сокиркин В. А., Шитарев В. С. Международное морское право. Часть 6. Международное морское экологическое право; Издательство Российского Университета дружбы народов — Москва, 2009. — 224 c.

  2. Зашляпин, Л. А. Основы теории эффективной адвокатской деятельности. Прелиминарный аспект / Л.А. Зашляпин. — М.: Издательство Уральского Университета, 2015. — 568 c.

  3. Миронов, Иван Борисович Суд присяжных. Стратегия и тактика судебных войн / Миронов Иван Борисович. — М.: Книжный мир, 2015. — 216 c.
  4. Каландаришвили, З. Н. Актуальные проблемы правовой культуры российской молодежи / З.Н. Каландаришвили. — М.: ИВЭСЭП, Знание, 2009. — 172 c.
  5. Данилов, Е.П. Жилищные споры: Комментарий законодательства. Адвокатская и судебная практика. Образцы исковых заявлений и жалоб. Справочные материалы / Е.П. Данилов. — М.: Право и Закон, 2016. — 352 c.
Договор на демонтажные работы
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here